為了幫助考生系統(tǒng)的復習2013年招標師考試教材，強化2013年招標師考試科目，小編特編輯整理了2013年招標師考試試題《招標采購案例分析》試題，希望對您參加本次考試有所幫助！

原告(反訴被告)：天津市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

被告(反訴原告)：江蘇省某建設工程總公司。

原、被告雙方于2000年2月8日按照《建設工程施工合同文本》簽訂了施工合同，由被告完成原告開發(fā)的某房地產(chǎn)項目，該工程包括還遷樓和商品樓共三棟樓。合同規(guī)定了工程建筑面積31677平方米，工程造價32807820元(暫定)，付款方式為按進度付款，2000年3月1日開工，竣工日期為2001年10月25日。原、被告在履行合同中，于2000年9月19日簽訂紀要(以下稱《9.19會議紀要》)，對施工合同內容作了部分變更。紀要約定，被告(反訴原告)在2000年內確保工程主體完工，原告(反訴被告)確保落實工程資金1700萬元(含前期已付工程款)。雙方在履行合同中，因資金及工程進度問題產(chǎn)生矛盾，被告于2000年國慶節(jié)前基本停工。為此原告起訴至某中級人民法院，要求解除雙方合同。原告還認為工程質量存在問題，被告未按照設計圖紙進行施工，擅自將地下室的混凝土澆筑厚度由24毫米改為12毫米。被告則提出反訴，認為原告拖欠巨額工程款，經(jīng)多次催要仍拒不支付才被迫停工的，要求原告支付工程款;工程無質量問題，地下室的混凝土澆筑厚度由24毫米改為12毫米，是原告(反訴被告)要求的。被告認為：該項目從2000年3月1日開工到2000年9月，原告(反訴被告)從未按合同要求按時支付工程款，到2000年9月被告(反訴原告)已完成工程量1300萬元，而原告(反訴被告)僅僅支付工程款507萬元，拖欠工程款近800萬元。人民法院審理后查明：原告(反訴被告)確實拖欠了巨額工程款;地下室的混凝土澆筑厚度由24毫米改為12毫米，工程師下達過口頭變更指令，原告(反訴被告)也予以承認。

【問題】：

1.該工程采用的是哪一種施工合同?是否妥當?為什么?

2.《9.19會議紀要》對施工合同的修改是否有效?為什么?

【參考答案】問題1： 答：該工程采用的是可調價格合同。施工合同的價款可以按照固定價格合同、可調價格合同和成本加酬金合同確定。該工程約定工程造價32807820元(暫定)，因此意味著價格可以調整，是可調價格合同;成本加酬金合同不約定具體的價格，因此，該工程也不是成本加酬金合同。該工程采用可調價格合同妥當。因為該工程的規(guī)模較大、工期較長，應當允許價格在一定條件下可以進行調整。

【參考答案】問題2：答：《9.19會議紀要》對施工合同的修改有效。因為當事人雙方對合同的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為協(xié)議書的組成部分。而協(xié)議書是施工合同文件中解釋順序排列第一的，當其內容與合同專用條款約定的內容沖突時，以協(xié)議書的內容為準;如果變更的內容與協(xié)議書的內容沖突，因為兩種文件的解釋順序相同，則應以協(xié)議時間在后的為準，即以《9.19會議紀要》的內容為準。

【參考答案】問題3：答：承包人的停工妥當。按照《施工合同文本》的規(guī)定，發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可以停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任。承包人停止施工的權利實際上是抗辯權。該工程發(fā)包人拖欠巨額工程款，且經(jīng)承包人多次催要，拖欠時間較長，因此，承包人可以停工。

【參考答案】問題4：答：工程師發(fā)出口頭變更指令后，工程師應當在48小時內給予書面確認。承包人則應當執(zhí)行工程師的口頭指令。工程師如果不能及時給予書面確認，承包人應于工程師發(fā)出口頭指令7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復，應視為口頭指令已被確認。承包人按照12毫米澆筑地下室混凝土，不應承擔違約責任。雖然案例的背景中沒有給出承包人是否提出了確認要求，但承包人要求確認主要是為了保留證據(jù)。既然已經(jīng)查明工程師發(fā)出過口頭指令，從施工合同的角度看，則工程師口頭指令發(fā)生的法律后果應當由發(fā)包人承擔。

【參考答案】問題5：答：如果發(fā)包人否認工程師曾經(jīng)下達過口頭變更指令，也無其他證據(jù)證明工程師曾經(jīng)下達過口頭變更指令，則承包人應當承擔違約責任。因為在這種情況下，承包人提出工程師下達過口頭指令，但發(fā)包人否認，則承包人應當承擔舉證責任。如果無法證明工程師下達過口頭指令，則承包人應當按照合同原來的約定按圖施工，否則應當承擔違約責任。

相關文章：

2013年招標師考試招標采購案例分析練習

全國招標師考試招標采購案例分析真題

更多關注：輔導資料 歷年真題  考試培訓 模擬試題

（責任編輯：中大編輯）

共2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁